疫情对在建工程合同履行的影响
疫情对在建工程合同履行的影响主要体现在工期 、财产损失、工程材料费用变动以及工程款支付和验收等方面 ,具体如下:工期方面:若疫情在具体纠纷中被认定为不可抗力,因不可抗力影响承包人合同履行出现障碍所引起的工期延误,应当顺延工期 ,免除受疫情影响期间的法律责任 。
北京市法院在审理此类案件时,会综合考虑疫情对合同履行的实际影响,平衡双方利益。
未履行通知义务:施工单位未按合同约定及时通知对方或提供证明 ,可能承担部分或全部责任。合同排除或限制不可抗力:如合同约定“工期不得顺延”或“不可抗力未影响重要线路时不得延期 ”,施工单位需遵守约定 。因自身原因导致延期:若疫情发生前已因施工单位原因延期,后续疫情导致的延期无法免责。
不可抗力的法律后果根据合同法的相关规定 ,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。
北京“云法庭”集中宣判一批涉疫情犯罪案件
月28日 ,北京法院集中宣判4起妨害疫情防控的刑事案件,5名被告人分别被判处拘役一个半月至有期徒刑二年不等刑罚,并处人民币一万元至十五万元不等罚金 。
姜春玲接手承办该案时正值全国疫情爆发初期 ,刘某又因春节回甘肃老家不能返京。为确保当事人举证质证权利,又防止人员聚集交叉感染,姜春玲决定利用北京法院刚刚开通的“云法庭 ”进行网上听证。经电话沟通 ,双方同意并在书记员指导下在各自端电脑和手机上安装了“云法庭”系统软件 。
北京高院通过“云法庭”组织双方再次调解,平谷法院李晓明法官在线介绍执行和解情况。公司签署撤诉申请书,办理撤回再审申请手续。案件结果与影响 成功调解:两起案件成功调解 ,劳动争议纠纷圆满解决。“云法庭 ”成效:疫情发生后,北京高院迅速调整工作方式,利用“云法庭”推进审判工作有序开展 。
北京高院院长寇昉在专访中指出 ,北京法院通过深度应用现代科技,构建了线上线下并重的审判格局,实现了“审判执行不停摆,公平正义不止步” ,其中“云审判 ”“一键立案”等创新举措是科技赋能司法的重要体现。
“择笔发ZEBIFA”商标权案:原定于2月13日现场开庭,受疫情影响无法按时进行。合议庭主动与当事人联系,指导调试设备 ,于2月19日下午通过“云法庭”系统远程开庭审理,并当庭宣判驳回原告诉讼请求 。
寇昉检查高院机关窗口服务 、警务保障及线下开庭工作
寇昉以“四不两直 ”方式检查了高院立案、信访、诉讼服务大厅和审判法庭的窗口服务 、警务保障及线下开庭工作,并巡查疫情防控情况 ,提出多项工作要求。检查时间与背景:2020年5月15日上午,在全市各级法院恢复开放立案大厅、诉讼服务大厅和信访接待场所后的第二天,寇昉进行了此次检查。

“云审判”“一键立案 ”……北京高院院长谈法院“智”与“治”_百度...
北京高院院长寇昉在专访中指出 ,北京法院通过深度应用现代科技,构建了线上线下并重的审判格局,实现了“审判执行不停摆 ,公平正义不止步 ”,其中“云审判”“一键立案”等创新举措是科技赋能司法的重要体现 。
北京法院智汇云那个开庭时间录入不上应该是该案件没有开庭建议您应该立即联系法官或法官助理北京市三级法院的干警可以运用“智汇云 ”平台轻松办公办案了。
电子法院的领导驾驶舱等审判管理软件功能,健全完善审判运行态势分析、审判质量效率和法官绩效考评等管理系统,实现对审判执行活动的实时监控和动态分析 ,做到“放权”与“控权”有机结合,有效促进司法行为的规范。









